Questões de Concurso Público IF-SC 2026 para Engenheiro Civil
Foram encontradas 50 questões
Q4347782
Engenharia Civil
Na reforma de um bloco didático do IFSC, a rede de
precedências pelo método CPM apresenta: A(4) e B(5)
iniciam simultaneamente; C(6) depende de A; D(3)
depende de A e B; E(7) depende de C e D; F(2)
depende de B (durações em dias). Considerando o método
do caminho crítico, a folga total da atividade B e a
duração total da obra são, respectivamente,
Q4347783
Engenharia Civil
Em empreitada por preço unitário, o contrato prevê o
item "concreto estrutural" com 1.000 m³. Durante a
execução, a contratada executa 1.280 m³, alegando
perdas no bombeamento e alterações de projeto. A
fiscalização constata que: (i) a composição do preço
unitário já contempla perdas de transporte e bombeamento; (ii) o acréscimo decorre de alteração de projeto
autorizada (150 m³) e de perdas não comprovadas
(130 m³). Considerando o art. 125 da Lei nº
14.133/2021 (limite de 25% de acréscimo) e o princípio
da medição do efetivamente executado, a conduta
tecnicamente adequada é
Q4347784
Engenharia Civil
Durante a execução da obra, a contratada pleiteia
prorrogação de 15 dias por chuvas intensas. A fiscalização
apura que: (i) o período de chuvas excepcionais
documentado foi de 15 dias; (ii) as atividades afetadas
possuem folga total de 7 dias, e o atraso real no
caminho crítico foi de 8 dias; (iii) a contratada não
apresentou novo cronograma físico-financeiro. Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o princípio
do nexo causal, a conduta tecnicamente adequada é
Q4347785
Direito Administrativo
Considere o seguinte trecho do art. 59, §4º, da Lei nº
14.133/2021.
"A Administração poderá exigir dos licitantes a demonstração da exequibilidade das propostas, presumindo-se inexequíveis as propostas com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, podendo o licitante comprovar que os custos são compatíveis com os preços de mercado."
Com base no dispositivo citado, é correto afirmar que
"A Administração poderá exigir dos licitantes a demonstração da exequibilidade das propostas, presumindo-se inexequíveis as propostas com valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, podendo o licitante comprovar que os custos são compatíveis com os preços de mercado."
Com base no dispositivo citado, é correto afirmar que
Q4347786
Direito Administrativo
No certame licitatório realizado pelo IFSC para a
contratação da obra de ampliação do bloco de multimídias, após o julgamento das propostas, a proposta
vencedora apresenta duas divergências: (i) entre o
preço unitário e o total de um mesmo item da planilha;
e (ii) entre a soma dos totais dos itens e o valor global
ofertado. Considerando as regras de saneamento de
propostas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no decreto
que a regulamenta, a conduta tecnicamente adequada
da Administração é
Q4347787
Engenharia Civil
Na elaboração do orçamento de referência de uma
obra pública do IFSC, o corpo técnico adotou o SINAPI
como sistema de referência. Para um serviço, o custo
unitário de referência (sem BDI) é de R$ 85,00/m², e
o BDI adotado para o empreendimento é de 22,5%.
Considerando o Decreto nº 11.462/2023 e as diretrizes
do Acórdão TCU nº 2.622/2013, o preço unitário de
referência do serviço, com BDI, é
Q4347788
Engenharia Civil
Durante a execução de uma obra, a contratada alega
atraso de 12 dias por interferências não previstas em
projeto, pleiteando aditivo de prazo. A fiscalização
apura que: (i) as interferências afetaram apenas
atividades com folga total de 8 dias; (ii) o atraso
documentado no diário de obras foi de 12 dias corridos.
Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o
impacto no caminho crítico, a conclusão tecnicamente
adequada é
Q4347789
Engenharia Civil
Oito meses após a entrega de uma edificação, surgem
fissuras em vigas e lajes de concreto armado. Na vistoria,
observam-se fissuras predominantemente verticais no
meio do vão das vigas, com abertura entre 0,3 mm e
0,5 mm, e manchas de corrosão em armaduras expostas.
Considerando a NBR 6118 (Projeto de estruturas de
concreto) e a NBR 15575 (Desempenho), a interpretação
técnica mais adequada é a de que
Q4347790
Engenharia Civil
O IFSC recebeu, por doação, um terreno destinado à
futura ampliação de um de seus câmpus. Para incorporar
o imóvel ao patrimônio, o corpo técnico precisa avaliar
o valor de mercado do terreno. Há disponíveis dados
de transações e ofertas de imóveis semelhantes na
região, com características comparáveis. Considerando
a NBR 14653-1 (Avaliação de bens), o método tecnicamente adequado para a avaliação é o
Q4347791
Engenharia Civil
O IFSC recebeu, por doação, um terreno com edificação
destinado à implantação de um novo câmpus, a ser
incorporado ao patrimônio da União. Para subsidiar a
incorporação, o corpo técnico precisa avaliar o imóvel.
Os dados de mercado disponíveis são heterogêneos
quanto a área, padrão construtivo e localização. Considerando a NBR 14653, a IN SPU/MGI nº 98/2025 e o Manual de Avaliação de Imóveis 2024, a conduta tecnicamente adequada é
Q4347792
Engenharia Civil
Uma viga em balanço de concreto armado está engastada
em uma de suas extremidades e livre na outra. Sobre
a viga atuam, simultaneamente, uma carga concentrada
aplicada no meio do vão e uma carga uniformemente
distribuída ao longo de todo o comprimento do vão.
Para o dimensionamento do elemento, o engenheiro
precisa conhecer a distribuição do momento fletor ao
longo da viga. Considerando a NBR 6118 e a teoria das
estruturas, o diagrama de momento fletor dessa viga é
Q4347793
Engenharia Civil
Poucos meses após a entrega da reforma, surgem
manchas de umidade e mofo em parede interna junto
a um banheiro. A vistoria identifica falha na impermeabilização da área molhada. A obra está dentro do prazo
de garantia. Considerando a NBR 9575 (impermeabilização), a NBR 15575 (desempenho) e o art. 618 do
Código Civil, a conduta tecnicamente adequada é
Q4347794
Engenharia Civil
Em um incêndio em laboratório, uma laje de concreto
armado apresentou desplacamento do cobrimento e
exposição da armadura. Na avaliação pericial, estima-se
que a temperatura atingida na superfície do concreto
foi de aproximadamente 600°C. Considerando a NBR
15200 (Projeto de estruturas de concreto em situação
de incêndio) e os procedimentos de avaliação de
estruturas pós-incêndio, a conduta tecnicamente
adequada é
Q4347795
Engenharia Civil
Oito meses após a entrega da obra de reforma de um
bloco didático do IFSC, foram identificadas fissuras
estruturais e descolamento de revestimento em áreas
de uso comum, sem risco iminente à segurança de
pessoas. A obra está dentro do prazo de garantia
previsto na NBR 15575 e no contrato, e o corpo técnico
do IFSC é acionado para conduzir o caso, preservando
os interesses da Administração. Considerando a NBR
15575 (desempenho) e as regras de garantia e responsabilidade aplicáveis às obras públicas, a conduta
tecnicamente adequada é
Q4347796
Engenharia Ambiental e Sanitária
O câmpus do IFSC, com cerca de 800 usuários, utiliza
fossa séptica para o tratamento do esgoto sanitário e
lança o efluente em corpo hídrico. O corpo técnico é
acionado para avaliar a adequação do sistema e a
regularidade ambiental da operação. Considerando a
NBR 7229 (Fossa séptica), a NBR 13969 (Tratamento
complementar) e a legislação ambiental aplicável, a
conduta tecnicamente adequada é
Q4347797
Engenharia Civil
Em um trecho de rede de drenagem pluvial, o projeto
prevê um poço de visita (PV) entre dois trechos de
tubulação com mudança de declividade e de direção.
Considerando as normas de drenagem urbana e o
dimensionamento hidráulico-sanitário, a principal função
do PV nesse trecho é
Q4347798
Engenharia Civil
Em um pavimento flexível dimensionado pelo método
do DNIT, o tráfego de projeto (N) é de 5×10⁶ repetições
de eixo-padrão e a base será executada com material
granular. Considerando o Manual de Pavimentação do
DNIT, sobre a função estrutural da camada de base
e o parâmetro que condiciona sua espessura, assinale
a afirmação correta.
Q4347799
Engenharia Civil
Na execução de um aterro, o ensaio Proctor definiu
massa específica seca máxima de 1,80 g/cm³ e umidade
ótima de 12%. Em campo, o ensaio de uma camada
indicou massa específica seca de 1,71 g/cm³. Considerando que a especificação exige grau de compactação
(GC) ≥ 95%, o resultado do controle é
Q4347800
Direito Administrativo
Antes da licitação da obra de construção de um novo
bloco didático do IFSC, o corpo técnico identifica
interferências entre o projeto arquitetônico e os projetos
complementares (estrutural, elétrico e hidrossanitário).
Considerando o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, a conduta
tecnicamente adequada é
Q4347801
Engenharia Civil
Em uma obra pública, o projeto estrutural foi elaborado por
engenheiro contratado e a execução será fiscalizada por
servidor do IFSC. Considerando a Lei nº 5.194/1966 e
a Resolução CONFEA nº 1.025/2009, quanto ao registro
da responsabilidade técnica, é correto afirmar que
Conheça nossos planos