Questões de Engenharia Civil - Fiscalização de Obras para Concurso - Página 41

Q4050638

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Itaipu Parquetec Prova: Instituto Consulplan - 2022 - Itaipu Parquetec - Profissional de Engenharia Jr - Obras/Fiscalização |

Q4050638 Engenharia Civil

A fiscalização de contratos de obras públicas e execução dos serviços de engenharia, sejam obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação, ou conjunto de edificações, deve atender a um conjunto de normas e práticas complementares. Os serviços em concreto armado ou protendido devem ser executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural e das normas brasileiras específicas, em suas edições mais recentes. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

I. As passagens das tubulações, através das vigas e de outros elementos estruturais, deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com a autorização do autor do projeto estrutural.
II. Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, são utilizados distanciadores de plástico, ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
III. A resistência do concreto das pastilhas que servem como distanciadores poderá ser inferior à do concreto das peças às quais serão incorporadas.
IV. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: a falta de água diminui a resistência, enquanto o excesso deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras).
V. Os fixadores e os espaçadores utilizados para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, garantindo o cobrimento mínimo preconizado no projeto, podem ficar aparentes e não totalmente envolvidos pelo concreto.

Está correto o que se afirma apenas em

A

I e II.

B

I e III.

C

IV e V.

D

III, IV e IV.

Q4050631

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Itaipu Parquetec Prova: Instituto Consulplan - 2022 - Itaipu Parquetec - Profissional de Engenharia Jr - Obras/Fiscalização |

Q4050631 Engenharia Civil

As fundações são elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas de uma estrutura. São classificadas em fundações rasas ou diretas e fundações profundas ou indiretas. As fundações indiretas são as que têm comprimento preponderante sobre a seção e são utilizadas essencialmente para a transmissão das cargas a camadas mais profundas do terreno. Para a execução das fundações profundas, geralmente são contratadas empresas com experiência na área, por se tratar de serviço especializado. Sobre os procedimentos de fiscalização na execução de fundações profundas, assinale a afirmativa INCORRETA.

A

É necessária a conferência da locação das estacas ou tubulões pelos seus eixos, além da verificação da profundidade atingida relacionada ao solo indicado na sondagem.

B

Deve ser solicitada ao contratado a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução de tubulões, onde constem locação, dimensões, cotas de fundo e arrasamento e outros dados pertinentes.

C

As dimensões necessárias, bem como as devidas precauções quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisão porventura existentes, quanto às escavações e reaterros de valas, são de verificação obrigatória.

D

Por questões de segurança, não é necessário verificar no fundo da cravação, limpeza e ausência de lama, materiais estranhos ou água, bem como dimensões, alinhamentos, prumos, locação, alargamento de base e cotas, antes da concretagem de tubulões.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Errou um tema comum da banca? Veja o que mais costuma cair no Raio-X. Ver raio-X

Parabéns! Você acertou!

Essa questão segue o padrão da banca! Veja o que mais costuma cair. Ver raio-X

Q4050630

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Itaipu Parquetec Prova: Instituto Consulplan - 2022 - Itaipu Parquetec - Profissional de Engenharia Jr - Obras/Fiscalização |

Q4050630 Engenharia Civil

Na composição do projeto básico, deve constar também o cronograma físico-financeiro com as despesas mensais previstas para serem incorridas ao longo da execução da obra ou serviço. Sobre cronograma físico-financeiro da obra ou serviço, é correto afirmar que:

A

Após o início das obras, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, há a necessidade de se adequar o cronograma físico-financeiro, de modo que sempre reflita as condições reais do empreendimento.

B

Na confecção do cronograma físico-financeiro, é totalmente dispensável obter informações das pessoas que estarão diretamente envolvidas na execução das obra como engenheiros, executores, orçamentistas, mestres de obras, dentre outros.

C

É dispensável a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, incluindo o cronograma físico-financeiro.

D

No procedimento licitatório, o cronograma físico-financeiro proposto pelo vencedor da licitação, indicando serviços iniciais de contratos muito caros e os finais muito baratos, podendo gerar um crescente desinteresse do contratado ao longo das etapas finais da obra por conta do baixo preço dos serviços remanescentes, não pode ser visto como irregularidade que atenta contra os princípios da isonomia e da escolha da proposta mais vantajosa para o contratante.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Q4048082

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Itaipu Parquetec Prova: Instituto Consulplan - 2022 - Itaipu Parquetec - Técnico I - Projetista |

Q4048082 Engenharia Civil

Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação deve atender às seguintes normas e práticas complementares: códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; instruções e resoluções dos órgãos do sistema Confea/CREA/CAU; e, normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Sobre execução e fiscalização de obras, assinale a afirmativa correta.

A

Com relação ao recebimento da obra, apresenta-se como um exemplo de irregularidade a ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

B

Se o fiscal de uma obra pública constatar problemas ou patologias resultantes de materiais empregados, a empresa contratada se obriga a providenciar a imediata correção; neste caso, os valores do aditivo correspondente aos custos dos serviços de reparos executados devem ser adicionados na medição subsequente.

C

Poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e as obras previstos para conclusão até o final do mês vigente da medição, bem como os efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

D

O livro de ocorrências é o instrumento do fiscal de obras, que pode ser em meio eletrônico ou físico, que tem a função de registrar fatos normais do andamento dos serviços, tais como: entrada e saída de equipamentos; efetivo de mão de obra; serviços em andamento; condições climáticas; visitas ao canteiro de obras; inclusive, para as atividades das empresas subcontratadas.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Q4048079

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Itaipu Parquetec Prova: Instituto Consulplan - 2022 - Itaipu Parquetec - Técnico I - Projetista |

Q4048079 Engenharia Civil

Uma etapa importante na construção civil, seja na execução dos serviços de obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação, ou conjunto de edificações, é a fiscalização de todo o processo. Em relação aos serviços iniciais, compostos por demolições, locação da obra e terraplenagem, assinale a afirmativa INCORRETA.

A

A fiscalização deverá verificar no caso de demolição: a licença de demolição; o atendimento às posturas municipais e de segurança; o acompanhamento das providências para remanejamento das redes de serviços públicos; a remoção integral da construção existente que possa interferir com a do projeto.

B

O controle e a execução dos aterros, verificando a espessura das camadas e a realização dos ensaios necessários ao controle da qualidade dos aterros (determinação do grau de compactação, ensaios de CBR, dentre outros) pelo laboratório de controle tecnológico, ficam a critério da contratada e não são atividades específicas da fiscalização.

C

É de responsabilidade da fiscalização proceder ao controle geométrico dos trabalhos de terraplenagem, com o auxílio da equipe de topografia, conferindo as inclinações dos taludes, limites e níveis de terraplenos e outros, com vistas à obediência ao projeto e à determinação dos quantitativos de serviços realizados, para a liberação das medições.

D

Cabe à fiscalização verificar a existência de empecilho à locação da obra; a capacitação técnica da equipe de topografia contratada; a aferição dos instrumentos porventura utilizados, visando à precisão das medidas; a proteção dos marcos de locação para conservá-los inalterados durante a execução dos serviços; a necessidade de amarração de marcos de locação, a serem removidos por necessidade do serviço, para futura relocação.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Parabéns! Você acertou!

Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Q4010176

Ano: 2022 Banca: BRB Órgão: Prefeitura de Sapeaçu - BA Prova: BRB - 2022 - Prefeitura de Sapeaçu - BA - Engenheiro Civil |

Q4010176 Engenharia Civil

De acordo com a Lei n° 8666/1993 existem 5 modalidades de licitação. Analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa que corresponde corretamente as afirmações.

I. É utilizada principalmente para valores mais altos.
II. Qualquer interessado que atenda os pré-requisitos pode participar.
III. Administrações públicas utilizam para compras e vendas de imóveis.
IV. Utilizada para licitações internacionais.

Assinale a alternativa correta:

A

Concorrência.

B

Tomada de preços.

C

Convite.

D

Concurso.

E

Leilão.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Esse erro também aparece no seu Resumão. Veja o que melhorar

Parabéns! Você acertou!

Esse acerto está no seu Resumão. Ver Resumão da semana

Q4007092

Ano: 2022 Banca: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo Limita Órgão: Prefeitura de Buriticupu - MA Prova: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo Limita - 2022 - Prefeitura de Buriticupu - MA - Agente Fiscal de Obras |

Q4007092 Engenharia Civil

Assinale a alternativa que se refere a aplicação do traço de concreto descrito abaixo:

• 01 saco de cimento 50kg.

• 05 latas e meia de areia.

• 06 latas e meia de pedra.

• 01 lata e meia de água.

Obs.: lata de 18 litros; pedras 1 ou 2.

A

Base de fundações.

B

Concreto para pisos.

C

Concreto para pilares.

D

Produção de pré-moldados.

E

Concreto para fundações.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Treine mais com um simulado focado no seu concurso. Criar simulado

Parabéns! Você acertou!

Está mandando bem! Treine mais em um simulado completo. Criar simulado

Q4007090

Ano: 2022 Banca: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo Limita Órgão: Prefeitura de Buriticupu - MA Prova: LJ Assessoria e Planejamento Administrativo Limita - 2022 - Prefeitura de Buriticupu - MA - Agente Fiscal de Obras |

Q4007090 Engenharia Civil

O revestimento de gesso pode ser aplicado em diversas bases, mas deve-se garantir a aderência e uma espessura ideal. A respeito da sua utilização, assinale a alternativa incorreta:

A

Para a aplicação do revestimento de gesso deve-se observar o prazo mínimo de 30 dias sobre as bases revestidas com argamassa, e de concreto estrutural; e de no mínimo 14 dias para as alvenarias.

B

A superfície a ser revestida deve estar sempre isenta de poeira, umidade, substâncias gordurosas, eflorescências ou outros materiais soltos. A superfície precisa apresentar-se suficientemente áspera a fim de que se consiga a adequada aderência.

C

Na execução do revestimento de gesso deve-se observar a temperatura ambiente e a temperatura do substrato que não deverão ultrapassar a 35 °C, pois o gesso endurecido desidrata lentamente com o calor

D

As alvenarias que deverão receber o revestimento de gesso devem ser umedecidas, a fim de evitar a movimentação e fissuras no revestimento.

E

O revestimento de gesso propicia a corrosão de peças metálicas comum, pois é alcalina e pode apassivar o aço, portanto deve-se tratar os componentes metálicos ou protegê-los.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Q3729165

Ano: 2022 Banca: UFPE Órgão: UFPE Prova: UFPE - 2022 - UFPE - Engenheiro Civil |

Q3729165 Engenharia Civil

O procedimento de inspeção predial deve ser realizado quando uma obra é entregue para verificar se a construção foi feita em conformidade com o contrato. Antes de completar a garantia, é recomendado que seja feita uma nova inspeção para observar a existência de problemas que não foram identificados na primeira análise. A garantia mínima recomendada para nível de desempenho intermediário para a pintura é de

A

12 meses.

B

24 meses.

C

30 meses.

D

48 meses.

E

60 meses.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Veja esse conteúdo explicado passo a passo em nossos cursos. Buscar curso

Parabéns! Você acertou!

Mandou bem! Revise esse tema nos nossos cursos. Buscar curso

Q3729125

Ano: 2022 Banca: UFPE Órgão: UFPE Prova: UFPE - 2022 - UFPE - Engenheiro Civil |

Q3729125 Engenharia Civil

A obra do Centro de Pesquisa foi finalizada e o contratado fez a comunicação escrita do fato à Administração em 02/03/2022. O fiscal do contrato e acompanhamento da obra deverá recebê-la de forma provisória até o dia

A

17/03/22.

B

02/04/22.

C

30/03/22.

D

02/09/22.

E

22/03/22.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Veja como esse erro impacta seu desempenho geral. Ver estatísticas

Parabéns! Você acertou!

Esse acerto melhora seu desempenho! Veja suas estatísticas

Q2667203

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Chapecó - SC Provas: FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal Posturas | FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal de Obras e Posturas | FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal de Obras |

Q2667203 Engenharia Civil

Em um lote com testada de 30 m está sendo realizado um rebaixo de meio-fio para acesso de veículos.

Considerando a Lei Complementar n^o 546, do Município de Chapecó, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da largura total do rebaixo.

A

3,50 m

B

4,60 m

C

5,80 m

D

7,20 m

E

10,40 m

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Parabéns! Você acertou!

Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Q2667197

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Chapecó - SC Provas: FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal Posturas | FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal de Obras e Posturas | FEPESE - 2022 - Prefeitura de Chapecó - SC - Fiscal de Obras |

Q2667197 Engenharia Civil

De acordo Lei Complementar n^o 546, do Município de Chapecó, algumas obras e serviços independem de licenciamento.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma obra ou serviço que depende de licenciamento.

A

Pintura de cercas.

B

Substituição de calhas.

C

Consertos de pavimentação.

D

Execução de muros de arrimo.

E

Impermeabilização de terraços.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Veja como esse erro impacta seu desempenho geral. Ver estatísticas

Parabéns! Você acertou!

Esse acerto melhora seu desempenho! Veja suas estatísticas

Q2209187

Ano: 2022 Banca: IDIB Órgão: GOINFRA Prova: IDIB - 2022 - GOINFRA - Gestor de Engenharia |

Q2209187 Engenharia Civil

Para além de ser um ritual burocrático, o licenciamento ambiental é instrumento fundamental na conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. A nova legislação ambiental de Goiás, evidenciada na Lei n° 20.694/2019, a qual dispõe sobre normas gerais para o Licenciamento Ambiental do Estado de Goiás e dá outras providências, trouxe nova classificação de empreendimentos, por porte e potencial poluidor, criando processos mais céleres com licenças únicas e parâmetros mais razoáveis. De acordo com o tema, assinale a alternativa correta:

A

Não estão sujeitos ao licenciamento ambiental atividades ou empreendimentos de serviços e obras direcionados à melhoria, modernização, manutenção e ampliação de capacidade em instalações preexistentes ou em faixas de domínio e de servidão de atividades ou empreendimentos lineares já licenciados com esta previsão, inclusive dragagens de manutenção.

B

De acordo com o art. 3° da referida Lei, entende-se por licença corretiva o ato administrativo que autoriza a localização, instalação e a operação de atividade ou empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para a sua instalação e operação e, quando necessário, para a sua desativação, em uma única etapa.

C

O órgão ambiental licenciador poderá utilizar, por meios próprios ou de terceiros, serviços para a elaboração de estudos, laudos, pareceres de assessoramento técnico, análises, bem como métodos, técnicas e tecnologias disponíveis, embora nunca o uso de inteligência artificial e outros recursos que mecanizem o processo de análise e concessão de licenças e autorizações ambientais.

D

O procedimento de licenciamento ambiental será regulamentado por matriz de impactos socioambientais e tipologias de empreendimentos e atividades, considerando critérios de localização, natureza, porte e potencial poluidor, deixando à parte as características do ecossistema.

E

Fica instituído registro eletrônico de atividades e empreendimentos que, em razão de seu porte e seu potencial poluidor, possam ser classificados como de impacto ambiental mínimo, tais como supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo em propriedades rurais em área de até 5 (cinco) hectares, a ser realizada a cada 10 (dez) anos, cujo material lenhoso seja destinado para uso na propriedade e desde que não seja em APP e RL, conforme regulamento.

Q2209186

Ano: 2022 Banca: IDIB Órgão: GOINFRA Prova: IDIB - 2022 - GOINFRA - Gestor de Engenharia |

Q2209186 Engenharia Civil

Após promoverem, em 2021, seis audiências públicas conjuntas, as Comissões de Meio Ambiente (CMA) e a de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) têm como compromisso para o ano de 2022 votar o Projeto de Lei que trata da Instituição da Lei Geral do Licenciamento Ambiental – PL 2.159/2021. A proposição de uma lei geral para o licenciamento ambiental perpassa pela busca do equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico — bases do desenvolvimento sustentável — à luz da segurança jurídica, das preocupações internacionais e do resguardo do meio ambiente. A matéria tramitou por quase duas décadas na Câmara dos Deputados e quando lá aprovada de forma rápida no Plenário recebeu críticas de organizações, entidades científicas e sociedade civil. Sobre a Resolução CONAMA n° 237/1997, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, assinale a alternativa correta:

A

O licenciamento ambiental diz respeito a todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

B

Compete inteiramente e particularmente, mediante decisão do órgão ambiental municipal, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

C

O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, apenas quando ocorrer superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

D

A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de licenciamento do órgão ambiental competente após a instalação, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

E

O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Salve essa questão em um caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Parabéns! Você acertou!

Mantenha o ritmo! Salve no caderno para revisar depois. Adicionar a um caderno

Q2112679

Ano: 2022 Banca: Instituto Consulplan Órgão: SEED-PR Prova: Instituto Consulplan - 2022 - SEED-PR - Eixo Tecnológico: Infraestrutura |

Q2112679 Engenharia Civil

As tarifas portuárias são funções de fatores específicos como a natureza do serviço; as características tecnológicas das instalações; as relações industriais vigentes; e, as taxas de câmbio. No entanto, o que determina o tipo de mecanismo de formação de preços (de que maneira e em que medida os fatores mencionados atuarão) é o modelo de política portuária. Efeitos como subsídios entre portos ou instalações no mesmo porto, discriminação de usuários, influências políticas, consideração do porto como um elemento de política de transporte ou da política comercial do país, dentre outros, podem ser determinantes em algum modelo de política portuária. Em termos gerais, alguns fatores que influem nos mecanismos de formação de preços das tarifas são, EXCETO:

A

Custo.

B

Retroporto.

C

Competição.

D

Tipo de valor de carga.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Esse erro também aparece no seu Resumão. Veja o que melhorar

Parabéns! Você acertou!

Esse acerto está no seu Resumão. Ver Resumão da semana

Q2074509

Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: PC-RR Prova: VUNESP - 2022 - PC-RR - Perito Criminal de Polícia Civil - Especialidade: Engenharia Civil (PROVA ANULADA) |

Q2074509 Engenharia Civil

Considerando as responsabilidades e obrigações legais em obras de engenharia, caso a obra conste de partes distintas, ou seja de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. O que se mediu presume-se verificado se, em X dias, a contar da data da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.
O valor de X é

A

15.

B

20.

C

30.

D

60.

E

90.

Q2024507

Ano: 2022 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Dezesseis de Novembro - RS Prova: OBJETIVA - 2022 - Prefeitura de Dezesseis de Novembro - RS - Engenheiro Civil |

Q2024507 Engenharia Civil

Conforme a Lei nº 10.257/2001, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores:

A

Não possuam pendências jurídico-criminais.

B

Disponham de renda per capita de até dois salários mínimos.

C

Sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural usucapido através do método disposto no artigo 9º.

D

Não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Esse erro também aparece no seu Resumão. Veja o que melhorar

Parabéns! Você acertou!

Esse acerto está no seu Resumão. Ver Resumão da semana

Q2020574

Ano: 2022 Banca: UNIOESTE Órgão: Prefeitura de Guaratuba - PR Prova: UNIOESTE - 2022 - Prefeitura de Guaratuba - PR - Engenheiro Civil - Edital nº 001 |

Q2020574 Engenharia Civil

O fiscal de obras e serviços de engenharia deve ser um profissional legalmente habilitado para atuar na área específica em que se enquadram os serviços contratados, necessariamente registrado em seu respectivo conselho de classe, no caso de engenheiros, o CREA, designado pelo ordenador de despesa ou por quem este designar, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução da obra ou serviço de engenharia in loco. O fiscal tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, relatando os atos à autoridade competente, anotando as ocorrências em registro próprio e determinando a regularização de faltas ou defeitos observados. Com relação ao apresentado, assinale a alternativa que NÃO representa uma atribuição do fiscal de obras.

A

Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a execução da obra e, após conferência prévia do objeto contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor do contrato para certificação.

B

Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato.

C

Avaliar e aprovar periodicamente etapas concluídas e emitir autorizações para o início de novas etapas de serviços que fazem parte do objeto contratado.

D

Manter controles adequados e efetivos dos contratos sob sua gestão, dos quais constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual.

E

Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Q2018243

Ano: 2022 Banca: FUMARC Órgão: TRT - 3ª Região (MG) Prova: FUMARC - 2022 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Engenharia Civil |

Q2018243 Engenharia Civil

A Resolução CSJT nº 70/2010 disciplina o processo de planejamento, execução e fiscalização de obras e de aquisição e locação de imóveis no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, o que inclui o estabelecimento de procedimentos relativos à alocação orçamentária, a definição de parâmetros para contratação de empresas responsáveis pela execução dos serviços, a definição de referenciais de áreas e de custos, e o estabelecimento de diretrizes para elaboração de projetos básico e executivo. A Planilha de Avaliação Técnica conterá, obrigatoriamente, critérios de avaliação, distribuídos em dois conjuntos 1 e 2. No Conjunto 2, são elencados critérios voltados à análise da adequação do imóvel à prestação jurisdicional, mediante a pontuação.
A alternativa que compreende somente itens relativos a essa pontuação é:

A

Da adoção de novas tecnologias (informática, eficiência energética, geração distribuída com fontes renováveis de energia, diretrizes de sustentabilidade, entre outras); Da política estratégica do Tribunal de substituição do uso de imóveis locados ou cedidos por próprios, com ênfase na adequação à prestação jurisdicional; Da movimentação processual ao longo dos anos e a sua projeção para os próximos.

B

Da alteração da estrutura administrativa do Tribunal, como a criação de novas varas, o aumento do número de magistrados e servidores e a ampliação de competências; Da acessibilidade, da localização, da interligação com os meios de transporte públicos e da disponibilidade de estacionamento; Das condições de ergonomia, higiene e salubridade.

C

Da demanda da população atendida e o desenvolvimento econômico social da região jurisdicionada; Da funcionalidade (setorização e articulação dos espaços); Da solidez das fundações e estruturas de concreto armado e protendido; Da segurança (guaritas, grades, gradil, alarme, escadas de fuga, prevenção e combate a incêndio e congêneres).

D

Da disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Da potencialidade de patologias da edificação (em função de sua idade e/ou do estado de conservação); Da política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física em dada região.

E

Das instalações elétricas, de ar-condicionado, exaustão e ventilação, de telecomunicações, de aterramentos, de proteção contra descargas elétricas atmosféricas, de transporte vertical, de gás, de voz, de dados e congêneres; Das instalações hidrossanitárias; Do piso, da alvenaria, do acabamento, das esquadrias e da cobertura.

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Parabéns! Você acertou!

Compare seu desempenho com quem faz o mesmo concurso. Ver concorrência

Q1982644

Ano: 2022 Banca: COPEVE-UFAL Órgão: TCE-AL Prova: COPEVE-UFAL - 2022 - TCE-AL - Agente de Controle Externo - Engenharia Civil |

Q1982644 Engenharia Civil

Nas fiscalizações de obras por órgãos competentes é comum observar os requisitos exigidos em Normas de Higiene Ocupacional para constatar se possuem requisitos mínimos de conforto e iluminação. Os estabelecimentos projetados como construções educacionais devem atender níveis mínimos de iluminamento (E), em lux, em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade. Qual o valor mínimo de (E) para uma sala de aulas noturnas?

A

1000 lux

B

950 lux

C

750 lux

D

600 lux

E

500 lux

Incorreta. Gabarito oficial da banca:

Veja esse conteúdo explicado passo a passo em nossos cursos. Buscar curso

Parabéns! Você acertou!

Mandou bem! Revise esse tema nos nossos cursos. Buscar curso

Questões de Concurso Sobre fiscalização de obras em engenharia civil

Foram encontradas 1.001 questões